01 de dezembro

GDF - Administrações Regionais GDF - Administrações Regionais GDF - Administrações Regionais

LICITAÇÕES E CONTRATOS

21/07/21 às 16h55 - Atualizado em 24/11/21 às 13h36

LICITAÇÕES 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021 


A Comissão Permanente de Licitação da Administração Regional de Santa Maria torna público a retificação do Edital da licitação na modalidade Tomada de Preço nº 02/2021.  A retificação refere- se, especificamente, a alteração das planilhas orçamentárias tanto da reforma da Q 207 quanto a da reforma da QR100, que continham inconsistências alterando-se assim o valor final das obras.
Objeto: Contratação no regime de empreitada por preço global de empresa de engenharia especializada na execução de obra de reforma e ampliação do Centro de Convivência do Idoso, localizado na QR 100, Conj. T01, Lote nº 3, com a área de 445,41 m² e de reforma do Galpão Cultural, localizado na Q 207, Lote nº 1, Santa Maria – Distrito Federal, com a área de 304,26 m², Santa Maria – Distrito Federal, conforme detalhamento constante do Projeto Básico, Planilha Estimativa de Custos e anexos que o integram. 
Modalidade: Tomada de Preço. Tipo: Menor Preço. Forma de Execução: Indireta. Regime de Execução: Empreitada Preço Global. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 190.115 – Administração Regional de Santa Maria, Programa de Trabalho: 15.122.8205.3086.0008 – Ampliação de Prédios e Próprios, programa de Trabalho: 15.122.8205.3903.0058 – Reforma de Prédios e Próprios na RA de Santa Maria e Programa de Trabalho: 15.122.8205.3903.9839 – Reforma de Prédios e Próprios na Região Adm. de santa Maria. Natureza da Despesa – 44.90.51 – Obras e Instalações, Fonte de Recursos – 100. Valor Estimado: LOTE 01 – R$ 861.487,79 (oitocentos e sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos). LOTE 02 – R$ 305.105,51 (trezentos e cinco mil cento e cinco reais e cinquenta e um centavos). VALOR TOTAL ESTIMADO – R$ 1.166.593,30 (um milhão, cento e sessenta e seis mil quinhentos e noventa e três reais e trinta centavos). 
DATA DA ABERTURA: 03/11/2021, às 09h00min horas, LOCAL: Auditório do Galpão Multiuso, localizado na QC 01, Conjunto H, Santa Maria, Brasília/DF. O respectivo Edital e seus Anexos estarão afixados em painel na Administração Regional e poderão ser retirados no site https://www.santamaria.df.gov.br/2021/07/21/licitacoes-e-contratos/, informações pode ser solicitadas pelo e-mail: cpladmsantamaria@gmail.com

 

01. Edital – Tomada de Preços nº 02-2021 – Reforma de Imóveis Próprios da Administração Regional de Santa Maria

Projeto_Basico_Proprios

03. ANEXO II – Projetos Executivos e Complementares – LOTE 01 – QR 100 – TP nº 02-2021

04. ANEXO III – Projetos Executivos e Complementares – LOTE 02 – Q 207 – TP nº 02-2021

05. ANEXO IV – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, BDI – LOTE 01 – QR 100 – TP nº 02-2021

05. ANEXO IV – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, BDI – LOTE 01 – QR 100 – TP nº 02-2021

06. ANEXO V – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, BDI – LOTE 02 – Q 207 – TP nº 02-2021

06. ANEXO V – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, BDI – LOTE 02 – Q 207 – TP nº 02-2021

07. ANEXO VI – Declaração de Responsabilidade Técnica

08. ANEXO VII – Carta de Proposta de Preço

09. ANEXO VIII – Minuta Contratual

10. ANEXO IX – Declaração de Micro e Pequena Empresa

11. ANEXO X – Declarações

12. ANEXO XI – Decreto nº 26.851-2006

13. ANEXO XII – Decreto nº 32.751-2011

14. ANEXO XIII – Relatório Fotográfico dos Imóveis Próprios da Administração Regional de Santa Maria

.>>
.>>

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 02, DE 25 DE AGOSTO DE 2021
Administração em Ação na Reforma de Quadras Poliesportivas na cidade de Santa Maria-DF RA-SANT.


A Administração Regional de Santa Maria torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço nº 03/2021, Processo: 00143-00000361/2021-19. Com o objetivo de contratação no regime de empreitada por preço global de empresa de engenharia especializada na execução de obra de Reforma de Quadras Poliesportivas na Região Administrativa de Santa Maria/DF. O recebimento dos envelopes acontecerá no dia no dia 16/09/2021, às 09h00min horas, no Auditório do Galpão Multiuso, localizado na QC 01, Conjunto H, Santa Maria, Brasília/DF. O respectivo Edital e seus Anexos estarão afixados em painel na Administração Regional e poderão ser retirados no site http://www.santamaria.df.gov.br/category/servicos/licitacoes/, informações pode ser solicitadas pelo e-mail: cpladmsantamaria@gmail.com

 

01. Edital – Tomada de Preços nº 03-2021 – Reforma de Quadras Poliesportivas – Retificado

02. Anexo I – Projeto Básico e Caderno de Especificaçõe – TP nº 03-2021

03. ANEXO II – Projeto Arquitetônico e Executivo – TP nº 03-2021

04. ANEXO III – Planilhas Orçamentárias – Cronograma Físico-Financeiro – BDI – LOTE 01 – TP nº 03-2021

05. ANEXO IV – Planilhas Orçamentárias – Cronograma Físico-Financeiro – BDI – LOTE 02 – TP nº 03-2021

06. ANEXO V – Planilhas Orçamentárias – Cronograma Físico-Financeiro – BDI – LOTE 03 – TP nº 03-2021

07. ANEXO VI – Planilhas Orçamentárias – Cronograma Físico-Financeiro – BDI – LOTE 04 – TP nº 03-2021

08. ANEXO VII – Planilhas Orçamentárias – Cronograma Físico-Financeiro – BDI – LOTE 05 – TP nº 03-2021

09. ANEXO VIII – Planilhas Orçamentárias – Cronograma Físico-Financeiro – BDI – LOTE 06 – TP nº 03-2021

10. ANEXO IX – Declaração de Responsabilidade Técnica

11. ANEXO X – Carta de Proposta de Preço

12. ANEXO XI – Declarações

13. ANEXO XII – Minuta Contratual

14. ANEXO XIII – Declaração de Micro e Pequena Empresa

15. ANEXO XIV – Decreto nº 26.851-2006

16. ANEXO XV – Decreto nº 32.751-2011

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01, DE 25 DE AGOSTO DE 2021
Administração em Ação na Construção de Parques Infantis na cidade de Santa Maria-DF RA-SANT.


A Administração Regional de Santa Maria torna público a realização de licitação na modalidade Tomada de Preço nº 01/2021, Processo: 00143-00000364/2021-52. Com o objeto: Contratação no regime de empreitada por preço global de empresa de engenharia especializada na execução de obra de Construção de Parques Infantis na Região Administrativa de Santa Maria RA-SANT, conforme detalhamento constante do Projeto Básico, Planilha Estimativa de Custos e anexos que o integram. O recebimento dos envelopes acontecerá no dia 14/09/2021, às 09h00min horas, no auditório do Galpão Multiuso, localizado na QC 01, Conjunto H, Santa Maria, Brasília/DF. O respectivo Edital e seus Anexos estarão afixados em painel na Administração Regional e poderão ser retirados no site https://www.santamaria.df.gov.br/2021/07/21/licitacoes-e-contratos/, informações pode ser solicitadas pelo e-mail: cpladmsantamaria@gmail.com 

 

01. Edital – Tomada de Preços nº 01-2021 – Construção de Parques Infantis em Santa Maria – retificado

02. Anexo I – Projeto Básico e Caderno de Especificações – TP nº 01-2021

03. Anexo II – Projeto Arquitetônico e Executivo – Parque Infantil

04. Anexo III – PLANILHA OÇAMENTÁRIA PARQUE INFANTIL

04. Anexo III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARQUE INFANTIL

05. ANEXO IV – Declaração de Responsabilidade Técnica

06. ANEXO V – Carta de Proposta de Preço

07. ANEXO VI – Declarações

08. ANEXO VII – Minuta Contratual

09. ANEXO VIII – Declaração de Micro e Pequena Empresa

10. ANEXO IX – Decreto nº 26.851-2006

Edital e Anexos – Documento Único

 

Atualizações da Licitação: 

Ata da sessão de recebimento e abertura de envelope de habilitação da Tomada de Preço nº 01/2021-RA-SANT" :

Ata Licitação – Tomada de Preço 01-2021

 

 

CONTRATOS VIGENTES:

Prezado cidadão

informamos os contratos vigentes da Administração Regional de Santa Maria

Contrato: 41885

Ano: 2020

Fornecedor: DRP Construções e Comércio LTDA ME

Processo: 00000- 0143001220/2020- 32

Objeto: Contratação de Empresa especializada para a execução de obra de reforma de imóveis da Administração Regional de Santa Maria. Reforma da Biblioteca Pública Monteiro Lobato, situada na EQ 215/315-Santa Maria/DF. 

Valor Atual: R$ 191.374,72

Vigência: 05/04/2021

Anexos:

Contrato: Contrato Biblioteca

 

Contrato: 41884

Ano: 2020

Fornecedor: DRP Construções e Comércio LTDA ME

Processo: 00000- 0143001220/2020- 32

Objeto: Contratação de Empresa especializada para a execução de obras de reforma de imóveis próprios da Adm. Regional de Santa Maria. Reforma do Ginásio Poliesportivo, localizado na QC 01, Conjunto HSanta Maria/DF. Empresa: DRP Construções e Comércio LTDA

Valor Atual: R$ 167.476,06

Vigência: 05/04/2021

Anexos:

Contrato: Contrato Ginásio Santa Maria

 

Contrato: 41883

Ano: 2020

Fornecedor: DRP Construções e Comércio LTDA ME

Processo: 00143- 00001220/2020-32

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma de imóveis próprios da Adm. Regional de Santa Maria: reforma do Galpão Cultural, localizado na QC 01 conjunto H-Santa Maria/DF

Valor Atual: R$ 171.945,83

Vigência: 05/04/2021

Anexos:

Contrato: Contrato Galpão Cultural Santa Maria

 

Contrato: 41427

Ano: 2020

Fornecedor: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO – FUNAP

Processo: 00143- 00001088/2020-69

Objeto: Contratação de Mão-de-Obra a serem desempenhada por Sentenciados do Complexo Penitenciário do Distrito Federal, assistidos pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal (FUNAP/DF) , nos serviços de: Serviços Gerais, Serviços Técnic

Valor Atual: R$ 875.536,80

Vigência: 05/08/2021

Anexos:

Contrato: Contrato_01_2020___FUNAP

 

Contrato: 40643 

Ano: 2020

Fornecedor: CF SANTOS TERRAPLENAGEM – EIRELLI – ME

Processo: 00143- 00001379/2019-13

Objeto: Obra urbanização, com execução de estacionamento com bloco intertravado e calçada com acessibilidade em dois endereços: QR 100 e CL 103, na Região Administrativa de Santa Maria, conforme Projeto Arquitetônico. Emp: CF Santos Terraplanagem – Eireli ME

Valor Atual: R$ 240.261,32

Vigência: 06/12/2020 (Conforme Termo Aditivo DOC. SEI 43982005).

Anexos:

Contrato e aditivos:  00143_00001379_2019_13_Contrato_01_2020_e_TA_01___Estacionamentos

 

Contrato: 39672 

Ano: 2019

Fornecedor: VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – ME

Processo: 00143- 00001378/2019-79

Objeto: Contratração de empresa Engenharia/Arquitetura, Elaboração Projetos Reforma, Ampliação e Modificação: Sendo Projetos Básicos e Executivos dos Próprios da RA XIII. Contrato celebrado entre a Adm. Reg. Sta. Maria e a Empresa Vital Eng. e Arq. EIRELI..

Valor Atual: R$ 146.501,36 (Última alteração de valor consta no Termo Aditivo 5 DOC SEI. 38648864)

Vigência: 01/12/2020 (Conforme Termo Aditivo DOC. SEI 46385125)

Anexos:

Contrato e aditivos:  00143_00001378_2019_79___Contrato_01_2019_e_TAs___Projetos

 

Contrato: 34563 (OK)

Ano: 2017

Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF – CAESB

Processo: 0143-000006/2017

Objeto: Prestação, de forma contínua, dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos prédios e próprios da RA XIII/Santa Maria.

Valor Atual: Não definido em contrato. (Estimativa: R$ 120.000,00 DOC. SEI 33873299)

Vigência: Vigência indeterminada. (Contrato consta a partir da pág. 3 do DOC. SEI 13439276)

Anexos:

Contrato: contrato_caesb_00006

 

Contrato: 32027 

Ano: 2015

Fornecedor: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

Processo: 0143-000003/2015

Objeto: Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão nos prédios e próprios da RA XIII-Santa Maria.

Valor Atual: R$ 120.000,00

Vigência: Não identificada. (Contrato consta a partir da pág. 28 do DOC SEI 11137365)

Anexos:

Contrato: Contratos__CEB

Termos aditivos:

Termo_contrato_CEB

2_Termo_CEb

3_Termo_Ceb

 

Contrato: 31805 

Ano: 2014

Fornecedor: OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo: 0143-000186/2014

Objeto: Prestação de serviços contínuos de telefonia para ligações locais, atendendo à Administração Regional de Santa Maria, conforme PE nº 239/2014.

Valor Atual: R$ 29.909,87

Vigência: 06/01/2021 

Anexos:

ContratoContrato_OI____0186

Termos aditivos:

1_Termo Aditivo

2_Termo Aditivo

3_Termo Aditivo

4_Termo Aditivo

5_termo Aditivo

CONTRATOS ANTERIORES:

 

Objeto: Contratação do Trio Elétrico para a 5ª Parada LGBT de Santa Maria
Data de execução: 06/08/2017
Processo: 143.000.258/2017
Baixar PDF: Parada LGBT Santa Maria – Trio Elétrico – Processo 143.000.258 – Data 06-08-2017

Objeto: Contratação do artista Inês Brasil para a 5ª Parada LGBT de Santa Maria
Data de execução: 06/08/2017
Processo: 143.000.257/2017
Baixar PDF: Parada LGBT Santa Maria – Inexigibilidade Inês Brasil – Processo 143.000.257 – Data 06-08-2017

Objeto: Compra das camisetas para a 5ª Parada LGBT de Santa Maria
Data de execução: 06/08/2017
Processo: 143.000.288/2017
Baixar PDF: Parada LGBT Santa Maria – Camisetas – Processo 143.000.288 – Data 06-08-2017

Objeto: Compra do material e da premiação do 28º Campeonato de Futebol de Santa Maria  
Data de execução: 12//2017
Processo: 143.000.368/2017
Baixar PDF: 28º Campeonato de Futebol de Santa Maria – Material e premiação – Processo 143.000.368 – Data 12-2017

Objeto: Compra do material e da premiação da Copa de Futebol Categoria de Base Santa Maria 
Data de execução: 12/2017
Processo: 143.000.367/2017
Baixar PDF: Copa de Futebol Categoria de Base Santa Maria 2017 – Material e premiação – Processo 143.000.367 – 12-2017

Objeto: Compra do material e da premiação da Copa de Futebol Feminino Santa Maria 
Data de execução: 12/2017
Processo: 143.000.360/2017
Baixar PDF: Copa de Futebol Feminino Santa Maria 2017 – Material e premiação – Processo 143.000.360 – 12-2017

Objeto: Iluminação Pública – CL 106 Conjuntos A, B, C e D
Data de Execução: 26/12/2017
Processo: 0143-000.315/2017 
Baixar PDF: Processo 0143.000.315-2017-1 Processo 143.000.315-2017-2 Processo 0143000315-2017-3

Objeto: Iluminação Pública – CL 518 – acesso a Igreja Franciscana Rainha dos Anjos
Data de Execução: 26/12/2017
Processo:143.000.386/2017
Baixar PDF:Processo 0143.000.386-2017

Objeto: Iluminação Pública – QR 116 Conjunto H e Praça; Pista de Bicicross; QR 416 em frente ao Lotes 82 e 83, Quiosques; QR 516/517 Conjunto M/N, Vias e Estacionamento
Data de execução: 13/05/2018
Processo: 0143000.387/2017
Baixar PDF:Processo: 0143.000.387-2017

 

 

Atenciosamente,

Administração Regional de Santa Maria – RA- Sant

Mapa do site Dúvidas frequentes Comunicar erros